Ticari Mal Satış Sözleşmesi
TİCARİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
1.1. İşbu Ticari Mal Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yer alan SATICI ile ALICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
SATICI :
Adres :
Telefon :
E-Posta :
ALICI :
Adres :
Telefon :
E-Posta :
1.2. Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflardan herhangi birinin adres değişikliği, değişikliği yapan tarafça yazılı olarak ve usulüne uygun şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe, Sözleşme’de yer alan veya en son bildirilen adrese yapılan tebligatlar geçerli ve bağlayıcı kabul edilir.
1.3. Taraflar arasında yapılacak bildirim ve tebligatlar; yazılı olmak kaydıyla, elden teslim, iadeli taahhütlü posta, noter aracılığıyla veya kanuni süresi içinde aslı gönderilmek şartıyla; kargo, faks ve elektronik posta (e-posta) yoluyla da yapılabilir. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirimin gönderildiği tarih, tebligat tarihi olarak kabul edilir.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan SİPARİŞ FORMU’nda belirtilen nitelik, nicelik, teknik özellik ve şartlara uygun malların, SATICI tarafından temin edilerek ALICI’ya satılması ve teslim edilmesine ilişkindir.
2.2. SİPARİŞ FORMU’nda yer alan düzenlemeler, işbu Sözleşme hükümleri ile birlikte uygulanır; SİPARİŞ FORMU, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
MADDE 3: SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
3.1. İşbu Sözleşme, teklif birim fiyat esasına dayalı ticari mal satış sözleşmesi niteliğindedir.
3.2. Sözleşme bedeli; SİPARİŞ FORMU’nda yer alan her bir mal kalemine ait miktarların, bu kalemler için SATICI tarafından teklif edilen birim fiyatlar ile çarpılması suretiyle hesaplanan toplam bedelden ibarettir.
3.3. Bu kapsamda işbu Sözleşme, (rakamla) ………… USD, (yazıyla) ……………………… Amerikan Doları toplam bedel üzerinden akdedilmiş olup, sözleşme konusu ürünler ABD Doları (USD) cinsinden faturalandırılacaktır.
3.4. Taraflar, ödemelerin ABD Doları (USD) üzerinden yapılabileceğini kabul ederler. Ödemenin Türk Lirası (TL) üzerinden yapılması halinde ise ödeme tutarının Türk Lirası karşılığı, ödemenin yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınarak hesaplanacaktır.
3.5. Ödemenin taksitler veya kısmi ödemeler halinde yapılması durumunda, her bir ödeme için ilgili ödemenin yapıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası karşılığı ayrıca hesaplanacaktır. Taraflar, sözleşme bedelinin USD bazlı olduğunu, Türk Lirası ile yapılan ödemelerin yalnızca ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanan karşılık niteliğinde bulunduğunu kabul ederler.
3.6. SİPARİŞ FORMU’nda belirtilen miktar ve/veya birim fiyatlarda, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın değişiklik yapılamaz.
**Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen bedelin ABD Doları (USD) bazlı olduğunu, Türk Lirası ile yapılan ödemelerin yalnızca ödeme tarihindeki döviz kuruna göre hesaplanan karşılık niteliğinde bulunduğunu ve kur değişikliklerinden kaynaklanan farkların herhangi bir şekilde fiyat artışı, faiz veya cezai şart olarak değerlendirilemeyeceğini, sözleşme bedelinin TL karşılığının belirlenmesine yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.7. SATICI tarafından sunulan tekliflerin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren 3 (üç) gündür. Bu süre içerisinde kabul edilmeyen teklifler kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Sürenin geçmesinden sonra yapılacak siparişlerde, SATICI’nın güncel fiyatları ve koşulları geçerli olacaktır.
MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. İşbu Sözleşme kapsamında satışa konu ürünlerin ALICI’nın sipariş sırasında beyan ettiği adrese teslimine ilişkin nakliye ve kurulum giderleri, aksi SİPARİŞ FORMU’nda açıkça belirtilmedikçe sözleşme bedeline dahildir.
***Nakliye kapsamı, ürünlerin belirtilen adrese ulaştırılmasını ifade eder.
4.2. İlave işler veya miktar artışları nedeniyle doğabilecek bedel farkları ile bunlara ilişkin giderler, tarafların yazılı mutabakatı doğrultusunda ayrıca belirlenir.
4.3. İşbu Sözleşme’nin kurulması, uygulanması ve ifası nedeniyle doğacak sözleşme giderleri, işlem masrafları ve benzeri tüm masraflar ALICI’ya aittir.
MADDE 5: SÖZLEŞMENİN EKLERİ
5.1. SİPARİŞ FORMU, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup, ve ALICI bakımından bağlayıcıdır.
5.2. ALICI; işbu Sözleşme’yi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda okuyup anladığını, tüm hükümlerini kabul ettiğini, satış işlemi sırasında kullanılan “Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum” ibaresini işaretlemek suretiyle açıkça beyan eder.
5.3. İşbu Sözleşme ile ekleri arasında çelişki bulunması halinde, SİPARİŞ FORMU’nda yer alan hükümler öncelikle uygulanır.
MADDE 6: İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Satışa konu malların teslim yeri, ALICI’nın sipariş oluştururken elektronik ortamda beyan ettiği teslimat adresidir.
6.2. ALICI’nın siparişini tamamlaması, işbu Sözleşme ile eklerini elektronik ortamda okuyup kabul etmesi ve sipariş bedelinin ödenmesi ile birlikte SATICI tarafından tedarik ve/veya üretim sürecine başlanır.
6.3. Teslim süresi, siparişin alınması ve bedelin tahsil edilmesini müteakip 30 (otuz) iş günüdür.
6.4. Mallar, SATICI tarafından belirlenen teslim programı doğrultusunda, ALICI’nın beyan ettiği adreste teslim edilir.
6.5. Teslim sırasında ALICI veya yetkilendirdiği kişi tarafından malın teslim alınmaması, adres bilgilerinin hatalı veya eksik verilmesi ya da teslimi engelleyici nedenlerin ALICI’dan kaynaklanması halinde, teslim süresinin uzaması ve doğabilecek ek masraflardan SATICI sorumlu tutulamaz.
6.6. Proje kapsamındaki satışlarda; sipariş bedelinin tamamının ödenmesini müteakip, ALICI tarafından montaj yapılacak alana ilişkin ölçülerin eksiksiz ve doğru şekilde SATICI’ya iletilmesi halinde; kullanım amacı, hedef kitle ve antrenman senaryosuna uygun render, tasarım ve yerleşim planı SATICI tarafından hazırlanır.
6.7. Tasarım ve yerleşim süreci, ALICI tarafından iletilen ölçü ve teknik bilgilerin doğruluğuna bağlı olup; eksik, hatalı veya geç iletilen bilgilerden kaynaklanan gecikme, hata ve uygunsuzluklardan SATICI sorumlu değildir. Bu hallerde teslim ve termin süreleri, gecikmeye sebebiyet veren süre kadar uzar.
6.3. Ürünlerin üretiminin tamamlanarak sevkiyata hazır hale getirilmesi için öngörülen termin süresi, siparişin alınması, bedelin tahsil edilmesi ve üretime ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak SATICI’ya iletilmesini müteakip azami 8 (sekiz) haftadır.
***Termin süreleri; üretim yoğunluğu, tedarik süreçleri ve benzeri operasyonel sebeplere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ALICI’nın, ödeme öncesinde güncel termin bilgisini SATICI’dan yazılı olarak teyit etmesi esastır.
MADDE 7: ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki satış bedeli, siparişin oluşturulması aşamasında, SATICI’nın internet sitesinde sunulan ödeme yöntemlerinden biri kullanılarak peşin olarak ödenir.
7.2. Sipariş bedeli ödenmeden sipariş geçerli kabul edilmez ve teslim süreci başlatılmaz.
7.3. Elektronik ortamda yapılan ödeme işlemi, ALICI bakımından sözleşme bedelinin ifası niteliğindedir.
7.4. Satışa konu malların mülkiyet hakkı, satış bedelinin tamamı ödeninceye kadar SATICI’ya aittir. Satış bedelinin tamamının ödenmesi ile birlikte mülkiyet hakkı ALICI’ya geçer.
7.5. Satış bedelinin tamamının ödenmemesi halinde SATICI; herhangi bir ihtar veya ihbara, mahkeme kararına ya da ilam almaya gerek olmaksızın, mülkiyet hakkından doğan tüm haklarını kullanmaya yetkilidir.
7.6. Bu durumda SATICI’nın talebi üzerine ALICI, malların iadesi veya geri alınması sürecinde SATICI’ya engel olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
7.7. Malların geri alınması veya iadesi sürecinde doğabilecek nakliye, sökme, yükleme, depolama ve benzeri tüm giderler ALICI’ya aittir.
7.8. Siparişin üretim planına alınabilmesi için; toplam sipariş bedelinin eksiksiz olarak tahsil edilmiş olması ve siparişe konu ürünlere ilişkin talep edilen logo, renk ve benzeri teknik bilgilerin ALICI tarafından SATICI’ya eksiksiz şekilde ve PDF formatında iletilmiş olması
zorunludur. Bu şartlar yerine getirilmedikçe sipariş geçerli kabul edilmez ve üretim ile teslim süreci başlatılmaz.
7.9. ALICI tarafından iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik veya geç iletilmesi halinde, üretim ve teslim sürelerinde meydana gelebilecek gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda termin süresi, gecikmeye sebebiyet veren süre kadar uzar.
7.10. Logo ve benzeri görsel uygulamalar yalnızca proje satışları kapsamında geçerli olup, bu kapsam dışındaki siparişler bakımından SATICI’nın bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.11. Siparişin proje kapsamında değerlendirilebilmesi için toplam sipariş bedelinin, KDV dahil 20.000 USD (yirmibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir.mİşbu Sözleşme kapsamında tüm fiyatlandırmalar Amerikan Doları (USD) bazında belirlenmekte olup, ödemeler ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası cinsinden tahsil edilir.
7.12. Çek, senet veya benzeri vadeli ödeme araçları kabul edilmez.
MADDE 8: SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
8.1. Tarafların işbu Sözleşme ve eklerinde kabul ettikleri teslim ve ifa süreleri kesin sürelerdir. Aşağıda belirtilen haller dışında süre uzatımı yapılmaz.
8.2. SATICI’dan kaynaklanan sebeplerin ortaya çıkması ve gecikmenin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmaması halinde teslim süresi gecikmenin niteliğine göre uzatılabilir. Bu kapsamda; SATICI tarafından verilen yazılı talimat ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, iş programında yer alan teslim veya uygulama alanlarının SATICI tarafından geç teslim edilmesi, projede yapılan değişiklik veya tadilatlar nedeniyle üretim veya tedarik sürecinde gecikme meydana gelmesi, sipariş bedeline oranla iş miktarında artış yapılması veya SATICI’dan kaynaklanan ve işin süresinde tamamlanmasını etkileyen diğer gecikme sebeplerinin ortaya çıkması halinde, teslim süresi en az gecikilen süre kadar uzatılabilir.
8.3. Tarafların kontrolü dışında gelişen ve makul şekilde öngörülemeyen durumlar mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu kapsamda; genel seferberlik ilan edilmesi, işyerinin bulunduğu bölgede bulaşıcı veya salgın hastalık ortaya çıkması, kanuni grev veya lokavt ilan edilmesi (ALICI veya personeli tarafından ilan edilenler hariç), işin kamu otoriteleri veya hükümet tarafından durdurulması, deprem, sel, su baskını, yangın gibi doğal afetler ile tarafların kontrolü dışında gelişen ve tedarik sürecini doğrudan etkileyen benzeri durumların ortaya çıkması halinde ve söz konusu durumun taahhüdün yerine getirilmesini engellemesi şartıyla, ALICI’nın durumu öğrendiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde SATICI’ya yazılı olarak bildirmesi halinde malın niteliği ve üretim programı dikkate alınarak işin tamamı veya bir kısmı için süre uzatımı verilebilir.
MADDE 9: GECİKME CEZASI
9.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında taahhüt edilen ödeme süresinin geçmesi halinde, geciken her gün için ayrıca herhangi bir ihtar veya ihbara ve mahkeme kararına gerek olmaksızın sözleşme bedelinin %0,1’i oranında gecikme cezası uygulanır. SATICI’nın gecikme cezasına ek olarak gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.
9.2. Ürünlerin, öngörülen termin süresinin tamamlanmasına rağmen ALICI tarafından teslim alınmaması veya ALICI’nın talebi doğrultusunda sevkiyatın ertelenmesi halinde; SATICI tarafından ürünlerin muhafaza edilmesi, depolanması ve korunmasına ilişkin olarak makine başına aylık 20 USD tutarında depolama (bekletme) bedeli ALICI’ya yansıtılır. Depolama bedeli, termin süresinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar ve ürünlerin fiilen teslim alındığı tarihe kadar devam eder.
9.3. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her bir kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır. Bu durumda gecikme cezası, yalnızca geciken kısma ilişkin bedel üzerinden 9.1. maddesinde belirtilen oran esas alınarak hesaplanır ve ayrıca gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.
9.4. Gecikme cezası, ALICI’ya herhangi bir ihtar veya ihbarda bulunmaya gerek olmaksızın SATICI tarafından fatura edilmek suretiyle tahsil edilir.
9.5. Gecikme halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’den ve ilgili mevzuattan doğan diğer tüm hakları ile gecikme nedeniyle uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.
MADDE 10: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
10.1. İşbu Sözleşme hükümlerinde yapılacak her türlü değişiklik, ancak tarafların karşılıklı mutabakatı ile hazırlanacak ve yetkili temsilcileri tarafından imzalanacak yazılı ek sözleşme (protokol) ile geçerlilik kazanır.
10.2. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan haklarından feragat etmiş sayılabilmesi için, söz konusu feragatin açıkça belirtilmiş olması ve feragat eden tarafın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname ile karşı tarafa bildirilmiş olması gerekir.
10.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den doğan hak veya yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekte gecikmesi veya bu konuda sessiz kalması, ilgili haktan feragat ettiği veya sözleşme hükümlerini kabul ettiği anlamına gelmez.
MADDE 11: ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
11.1. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında satılan mallara gerekli özen ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür. ALICI, sözleşme konusu malları SATICI tarafından belirlenen teknik standartlar, kullanım talimatları ve kalite kriterleri doğrultusunda test edeceğini; bu standartlar dışında yapılacak testler veya uygulamalar söz konusu olduğunda durumu derhal ve yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
11.2. ALICI’nın, sözleşme konusu mallara ilişkin uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri veya üretim standartlarını; bu prosedürler SATICI tarafından belirlenen standartlara uygun olsun veya olmasın, SATICI’ya yazılı olarak bildirmemesi halinde, bu durumdan doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu ALICI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.3. Kurulum hizmetinden yararlanılabilmesi için ALICI’nın kurulum talebini yazılı olarak SATICI’ya iletmesi zorunludur. Kurulum talebi, SATICI’ya ait ahmet@xworksmetal.com mail adresine yapılır ve talepte aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak yer alması gerekir:
· İsim – Soyisim
· Sipariş Numarası
· Telefon Numarası
· Kurulum Adresi
Eksik veya hatalı bilgi içeren başvurular işleme alınmaz ve bu nedenle kurulum planlamasının yapılamamasından veya gecikmesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
11.4. ALICI, kurulumun gerçekleştirileceği alanda gerekli teknik ve fiziki şartları eksiksiz şekilde sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda;
· montaj yapılacak duvarın perde beton olması,
· montaj yapılacak bölgede yerden veya duvardan geçen elektrik, su veya sair tesisat hatlarının bulunmaması,
ALICI’nın sorumluluğundadır. Bu şartların sağlanmaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, hasar, gecikme ve ek maliyetlerden SATICI sorumlu değildir.
11.5. ALICI, siparişe konu ürünlerin kodlarını ve teknik özelliklerini SATICI’nın internet sitesi ve/veya kendisine sunulan sipariş formu üzerinden kontrol ederek, her bir ürünü ayrı ayrı teyit ettiğini kabul eder. Siparişin ALICI tarafından onaylanmasını müteakip, ürün kodu, model, teknik özellik veya benzeri hususlara ilişkin olarak ileri sürülecek itirazlardan ve bu kapsamda oluşabilecek uyuşmazlıklardan SATICI sorumlu değildir.
MADDE 12: GYMHOLIX MARKALI ÜRÜNLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
12.1. GYMHOLIX markasına ait ürünlerin, yalnızca GYMHOLIX’in kendi internet sitesi veya yetkili satıcıları aracılığıyla satın alınması halinde; montaj, bakım ve onarım hizmetleri GYMHOLIX tarafından veya GYMHOLIX’in yetkilendirdiği kişilerce gerçekleştirilir.
12.2. GYMHOLIX markalı ürünlerin, yetkisiz satıcılardan veya GYMHOLIX’in belirlediği satış kanalları dışından temin edilmesi halinde; bu ürünlere ilişkin montaj, bakım ve onarım hizmetleri GYMHOLIX tarafından sunulmaz.
12.3. Yetkisiz kişilerce yapılan montaj, bakım veya onarım işlemlerinden kaynaklanan arıza, hasar, ayıp ve zararlardan GYMHOLIX hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
MADDE 13: MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI
13.1. İşbu Sözleşme kapsamında satışa konu ürünlerin, ALICI’nın sipariş sırasında beyan ettiği adrese teslimine ilişkin standart nakliye, yükleme ve boşaltma giderleri sözleşme bedeline dahildir. Ancak; teslimat sonrasında ürünlerin ALICI’ya ait mahal içerisinde taşınması, nihai yerleştirilmesi, özel ekipman gerektiren işlemler ile standart nakliye kapsamı dışında kalan hizmetlere ilişkin giderler ALICI’ya aittir. Bu kapsamda; nakliye firması ve/veya kurulum ekibinin, teslimat sonrası iç taşıma ve yerleştirme işlemlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teslim alanında gerekli personel, ekipman ve uygun çalışma koşullarının hazır bulundurulması ALICI’nın yükümlülüğündedir. Özel ekipman gerektiren işlemler ile standart nakliye kapsamı dışında kalan hizmetlere ilişkin giderler ALICI’ya aittir.
13.2. SATICI, üretimini gerçekleştirdiği malzemeleri SİPARİŞ FORMU’nda belirtilen teknik özellikler ve uluslararası standartlar çerçevesinde, kabul edilebilir üretim toleransları dahilinde teslim etmekle yükümlüdür.
13.3. Malların ALICI’ya teslim edilmesinden sonra; malzeme kalitesinden kaynaklanmayan, montaj öncesinde veya sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü hasar, yanlış kullanım, hatalı montaj veya uygulamadan doğan zarar ve ziyan ALICI’nın sorumluluğundadır.
13.4. ALICI, teslim edilen mallarda herhangi bir ayıp veya uygunsuzluk tespit etmesi halinde durumu gecikmeksizin ve yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Yapılacak inceleme ve testler sonucunda sorunun SATICI’dan kaynaklandığının tespit edilmesi halinde, ilgili malzemelerin yeniden temini SATICI tarafından sağlanır.
13.5. İşbu Sözleşme kapsamında teslim edilen ürünler, üretim ve malzeme hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamındadır. Kullanıcı hatası, hatalı veya yetkisiz montaj, dış müdahale, olağan kullanım amacına aykırı kullanım ve benzeri nedenlerle meydana gelen arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
MADDE 14: TEDARİKÇİNİN İFLASI
14.1. Tedarikçinin iflasına karar verilmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini durdurması veya mahkeme kararıyla ticari faaliyetlerini sürdürmesinin engellenmesi halinde; söz konusu durumun ilan edildiği tarihten itibaren işbu sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Bu durumda tarafların fesih tarihine kadar doğmuş hak ve alacakları saklıdır.
MADDE 15: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU
15.1. İşbu sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle bağlantılı her türlü uyuşmazlıkta, öncelikle 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuğa başvurulması esastır. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde, uyuşmazlıkların çözümünde SATICI’nın yerleşim yerindeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 16: YÜRÜRLÜK
16.1. İşbu sözleşme ve ekleri, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması sırasında sözleşme hükümlerini elektronik ortamda okuyup kabul ettiğini beyan etmesi ve sipariş işlemini tamamlaması ile yürürlüğe girer.
16.2. ALICI’nın internet sitesi üzerinden “Okudum, anladım ve kabul ediyorum” ibaresini işaretlemesi, işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelir ve sözleşme, siparişin oluşturulduğu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş sayılır.